前言：中文期刊网精心挑选了石材供货合同范文供你参考和学习，希望我们的参考范文能激发你的文章创作灵感，欢迎阅读。
石材供货合同范文1
就 石材加工及供应事宜达成如下协议，双方共同遵守执行。合同
签署时，乙方须向甲方提供乙方单位的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构
代码 为合同附件。
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 所需材料：（以建设单位、甲方及乙方三方签字认可的封样材料为准）
石材材料采购合同范本
4、 石材材料要求：
1） 乙方负责货物的包装，包装箱应牢固，应按国家标准或部（行业）标准规定执行。由
于包装不善引起的损坏和损失均由乙方承担责任。每一包装箱内必须附有装箱清单
2）乙方所供应的所有材料及加工工艺、加工尺寸及厚度偏差须符合国家现行的建材规范
标准，并应符合设计要求。乙方须按照规范、标准中要求标准执行。3）标准石材板材为优等品板材，厚度为 mm，花色均匀无明显色差和石斑。石材6个表
面须涂刷不少于两遍的石材专用优质水性防护液。
4）加工工艺要求：
A、石材加工必须达到优等品标准。符合中华人民共和国建材行业标准《天然石材荒料》
（JC/204-20xx）中的优等品要求和中华人民共和国国家标准《天然石材建筑板材》
（GB/T18601-20xx）中的优等品要求。
B、石材加工必须采用精密度较高的加工机械进行加工。
C、石材大批量加工时须专业技术人员监督石材加工，严格控制石材加工质量，确保每块
石材表面平滑、光泽度符合中华人民共和国国家标准《天然饰面石材试验方法》
（GB/T9966-20xx）的要求，纹理排列要统一，所有外边缘切口应平直、不能有崩角崩
边，平面不能有裂纹，石角、棱边应达到九十度，厚度要基本一致，长度与宽度尺寸
要准确，对角线衰减不超过零点五毫米。
D、石材加工时，应按照石材材料加工单以及甲方设计编号图纸要求对每块石材进行按序
编号，并且将编号粘贴或标注在每块石材的背面和侧面。
E、石材运输及装卸，不得受雨淋和水泡，应采取立放光面相对，板块下应支垫木方，现
场卸货时也许按照上述要求实施。因卸载损坏的石材，乙方负责更换。
F、天然石材防护剂为饰面型，选用国产高档水性防护剂，在涂刷前使用干净的抹布毛刷
等工具与清洁材料将石材表面的尘土、油污、油脂及其它杂物清理干净，并使石材干
透。防护剂涂刷时必须符合国家有关标准及规范要求的规定。处理过的石材要保证正
面不影响石材的颜色及花纹。
4）、石材检验标准：石材的放射标准应控制在《民用建筑工程内环境污染控制规范》
（GB50325-20xx）。
5）、质量控制和质量保证承诺：乙方需持有质量管理体系认证证书，例如：ISO9001、ISO9002
等。对于已经安装上墙的石材如发现有明显色差等质量问题，乙方负责无偿更换。（出现
上述问题接到甲方通知24小时内给予答复，在三个日历天内无偿更换，如未及时更换，
由此发生的费用由乙方承担。）
5、 供货周期：
6、付款及结算方式
1）合同签定后， 日内甲方支付合同总材料价款 ，（RMB）￥： ；（人
民币）大写 作为定金给乙方，乙方收到上述款项后，向甲方出具定金收据。2）货到现场验收合格后，付到实际到货数量价款的 ％，安装完毕初步验收合格后办理
结算手续，付到结算价款的 ％，整体工程验收合格后工程竣工结算完成后，付到结算
价款的 ％， %质量保证金 年，在质保期满后1个月内付清。（质保金不计利息）
3）材料款结算依据：以实际发生的经甲方指定人员 签字确认合格材料的供应数
量作为最终结算依据。
4）材料款支付方式：（支票、现金、汇票、承兑汇票）
7、 质量验收标准、保证保修：
1) 2)
3)
8、 双方责任：
1) 合同签订之后，在实际供货过程中，甲方已下订单且乙方已经进行生产，如因甲方修
改或终止该订单，由此造成乙方生产该材料的损失，乙方举证并经甲方确认后，甲方
负责赔偿，且乙方不退还定金。如因乙方原因修改或终止合同，乙方须在三日内支付
合同总价款的40%给甲方。
2) 乙方必须严格按照甲方要求时间将材料运抵至甲方指定地点，否则由此造成的损失全
部由乙方承担。除甲方原因外，按照合同要求，材料运抵至甲方指定地点时间，每逾
期24小时，乙方须向甲方交纳合同内材料价款的 %作为损失赔偿金，但不超过合
同总价的 %。逾期超过 天，甲方有解除合同的权利，并要求乙方承担违约责任，
赔偿由此给甲方造成的损失，乙方若提前交货，应提前通知甲方并取得甲方的同意。
3) 乙方提供的材料质量未达到合同约定的验收标准，甲方有权要求乙方在 3 日内予以更
换，因更换所发生的一切费用由乙方承担。若因乙方拒绝更换或更换不及时则视为乙
方根本违约，甲方有权单方解除合同，且要求乙方在一周内双倍返还本合同定金给甲
方。
4) 如因乙方拒绝更换或不及时、更换质量未达到合同约定的验收标准的材料，由此导致
的第三方向甲方进行索赔时，乙方须全额承担第三方主张的数额及其他法律责任，并
向甲方另行支付合同总额的20%违约金。
5) 乙方无偿向甲方提供所供材料相关的技术指导；
6) 乙方须无偿向甲方提供所供材料必备的检测报告、产品合格证、复试报告（原件一套、
复印件份数按甲方要求）商检证明、进口材料报关单等质量证明资料，有环保要求的
须按照甲方要求提供有关环保方面的生产认证资料、检测报告、复试报告等。乙方若未提供上述报告及证明材料，甲方有权拒绝验收乙方运到甲方指定地点的货物。
7) 在合同履行过程中，乙方不能按合同约定向买受方交付标的物时，应在情况发生之日
起 7 日内书面通知甲方，除因甲方的原因外，乙方应承担违约责任并赔偿由此给甲方
造成的损失，同时，甲方有权解除合同。
8) 乙方车辆和人员进入施工现场，必须服从甲方现场管理人员的指挥，违反现场管理规
定、不听从指挥造成买受方现场的一切材料和设施或停工损失，乙方须照价赔偿；
9) 乙方在装卸、运输过程中出现的交通、安全等事故均与甲方无关，处理事故和保证正
常供货措施所产生的一切费用由乙方自负；
10) 乙方应按照买受方的要货计划单，组织生产、加工、运输确保甲方施工的需要。
11) 乙方相关人员进入现场后，必须严格遵守买受方的现场各项管理制度，服从甲方的统
一管理。
9、 补充条款：
10、 合同争议的解决：
在本合同期内，若双方发生争议，应及时协商解决，如无法达成一致，可提请北京仲
裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均具有同等法律效
力，仲裁费用由败诉方负责。
11、 其它事项：
1) 本合同履行地为北京市。
2) 本合同经甲乙双方代表签字并加盖双方合同章后生效，本合同原件一式 贰 份，甲乙
双方各执 壹 份，具有同等法律效力。
甲 方 盖 章: 乙 方 盖 章:
甲方代表：（签字） 乙方代表：（签字）
帐 号： 帐 号：
开 户 行： 开 户 行：
石材供货合同范文2
人民法院审理离婚案件，涉及分割夫妻共同财产中以一方名义在合伙企业中的出资，另一方不是该企业合伙人的，另一方可以要求对方按其在合伙企业中的出资给予价值总额一半或适当的经济补偿；当夫妻双方协商一致，将其合伙企业中的财产份额全部或者部分转让给对方时，按以下情形分别处理：
（一）其他合伙人一致同意的，该配偶依法取得合伙人地位；
（二）其他合伙人不同意转让，在同等条件下行使优先受让权的，可以对转让所得的财产进行分割；
（三）其他合伙人不同意转让，也不行使优先受让权，但同意该合伙人退伙或者退还部分财产份额的，可以对退还的财产进行分割；
（四）其他合伙人既不同意转让，也不行使优先受让权，又不同意该合伙人退伙或者退还部分财产份额的，视为全体合伙人同意转让，该配偶依法取得合伙人地位。
石材供货合同范文3
乙方(出卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：
一、关于合同标的物
甲方因位于 的 建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第( )方式确定：
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：
三、关于石材色差
甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限
本合同的供货期采用以下第( )方式确认定：
1、自本合同签订后之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在 个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起 个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：
六、关于交货方式与交货地点
本合同交货方式和交货点采用下列第( )方式：
1、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于 材料仓库自提。运输费用和装卸费用由甲方承担。
七、关于石材验收
1、甲方指定 为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是 。
2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。
3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。
4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。
5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。
八、关于合同价款与支付方式
1、合同价款。本合同暂定价为人民币 元，其中石材价款为人民币 元，加工费为人民币 元。供货结束后，按实结算。
2、支付方式。本合同签订后 日内，甲方须向乙方支付合同总价款的 %作为预付款，即计人民币 元。货到验收合格后，提一批货结一次款，最后 %的货物在预付款中扣完为止。
十、关于合同的担保
本合同签订后的 日内，甲方应向乙方支付总合同价款的30%的款项即人民币 元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权不退还定金;相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。
十一、关于合同的变更与解除
1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：(1)甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上，乙方有权解除合同;(2)乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上，甲方有权解除合同。
十二、关于违约责任
1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之 向乙方支付违约金;乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之 向甲方支付违约金。
2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。
十三、关于争议解决
因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。
十四、关于其他约定
十五、附则
1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。
2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。
甲 方：(公章) 乙 方：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
石材供货合同范文4
一番考察下来，王老板决定与外省的一家大型机械厂达成引进设备的供货合同，合同规定：供方送货，货到付款；石材厂自己负责安装。
这本是一笔皆大欢喜的买卖，可惜，突然发生的意外把事情搅得一团糟。
按合同规定的时间，机械厂如约将设备送到石材厂。随后，石材厂组织本厂职工卸车。那边工人卸车，这边的王厂长已经把现金点好，准备付款了。偏偏就在这个节骨眼儿上，意外发生了：在卸车过程中，一工人失足滑倒，设备附件轰隆隆落地，当场造成一死二伤。
看着满地的鲜血和跌落的设备，王厂长当时就僵住了。没有任何心理准备，事情来得太突然了！王厂长直呆呆地瞅着警方保护现场、做笔录……连手里的钱什么时候撒落一地都不知道。
吓怕了的王厂长有点六神无主，直到法院调解结果下达（石材厂需赔偿死者亲属8万元），他这才意识到：后果严重！赔了这8万，自己就没米下锅了，厂子就要倒闭了，百八十口人的饭碗就彻底砸了……不行，当时合同还没执行完，这事儿机械厂也有责任，告！卸车是在执行合同，而发生事故时我还没付款呢，就说明合同并没执行完毕，双方当然要各付一半的责任。
机械厂一听，急了！他们不但拒绝了石材厂的要求，还宣布因石材厂未按时付款，已造成违约，撤销合同，不做这买卖了！
这下，两家僵在了一起，不依不饶，谁也不肯让步。剩余的设备在王厂长的授意下仍留在车上，事情不解决，没人敢动。
满心期待法院能给自己撑撑腰，可判决一下来，他立刻蔫了。
石材供货合同范文5
未来几年，精装修成为住宅商品的重要卖点，成为市场竟争的高级形式，建造精装房是房地产业由半成品向成品的回归。房产开发商如何对精装房进行施工阶段的成本控制？
关键词：精装修；成本控制；
一、招标文件的编制与合同的编制
招标文件的编制与合同的编制是招标阶段成本控制的关键，招标文件对以后所有过程产生影响：招标文件中需明确材料备选的几个品牌，因为精装修的材料特别多，且材料价格因材料品牌的差异相差特别大，所以在编写招标文件时，要提供价格相近的几个品牌要求投标单位选其一作相应报价。明确土建与精装的工作界面。措施项目的费用的内容：精装总包与土建的总包配合费用是否包含，精装总包与专业分包的配合费用如何计取，是否提供住宿、是否提供施工电梯、水电的驳接点位置等都要在招标文件中明确。招标文件中的合同内容宜简明扼要，主述合同的重点部分，合同条款中的语言应周密、详实，不能模棱两可，有关条款的描述必须清晰。完善、有效的合同可以预防纠纷的发生，有效减少或避免施工索赔，对变更索赔签证洽商的处理方法要写明时间实效、结算方式、量度标准等，质量标准评定等级要合理，工期推算准确，奖惩条款要实际等等。甲供、甲指甲定材料要明确，对于非总包单位的专项施工（如木地板、橱柜、收纳）应采用专业分包。精装总包与专业分包的工作界面要明确。
二、总包单位的确定
对于一个工程项目来说，工程质量的好坏决定建设单位的社会地位、口碑、市场卖价、后续工程等等。选择一个好的施工单位很重要的，好的施工企业在工程的全过程、全寿命期（项目的决策阶段、设计阶段、经营阶段、施工阶段、竣工验收阶段以及项目的保修期）起着相当重要的作用。如何选择有与工程相匹配的施工总包单位？对于房产开发商招标来说，首选采取邀请招标，而且最好是合作伙伴型，这样大家知根知底对对方都放心，对非长期合作的投标单位的企业资质、企业性质、资金实力、企业信誉、公司理念、管理模式、施工质量、标化工地、配合方案等要进行全面考察。对于施工难度高、工期长，对施工工艺和现场管理要求非常高，精装修施工单位应采用战略协议单位，精装修施工单位按协议利润、固定费率，类似包清工方式承包精装修工程。战略施工单位不仅能保证品质，而且成本合理、可控。
三、甲供材的选用
房产开发商根据装修的图纸和风格，对工程中用量较大、部位重要，材料考究，对造价影响较大的石材、木制品、墙纸、瓷砖（墙地砖）、洁具、灯具、面板甲供，由装修单位提供尺寸、工程量，由房产开发商自己的材料工厂供货（对于没有自己工厂的房产开发商，采用长期合作的战略供应商供货），生产出的产品是市场上具有独特性，并且还能节省成本、保证品质。对甲供材进行材料封样，是保证品质的较好的方法，房产开发商和材料供应商双方对样品的质量、规格、外观、颜色进行确认，供应商提供签字盖章、封存的样品，作为投标、报价的实物依据。
三、精装修样板要先行
精装修样板要先行，展示样板间是为提前销售服务的，而对于精装修工程来说，实体交房样板间才有意义，实体样板间要尽量在样板间施工时，将设计、施工工艺造成的各种问题反映出来，避免后期大量装修时发生大规模返工、出现装修不合理情况。实体样板间不仅能反应设计是否合理、成本是否可控、营销承诺是否切实，而且能指导精装修施工、为批量工程装修做查漏补缺所用，并通过营销实体感受，对样板间装修效果进行反馈，整理客户的感受和意见，为交房提前准备预案，避免交房时出现不可预知的情况。
四、几种常见材料的控制内容及要点
1、壁纸
由于精装房的设计师经常选用进口墙面壁纸，而进口壁纸的国内总目前做法是对某一项目选定的型号立即锁定，其他二三级商不再报价。这给甲方成本人员材料认价造成困难，很难货比三家。作为成本人员，可以要求设计师，在不同品牌间选出几组材质、颜色相近的壁纸作为备选，以便在公司限价时不被动。另外，在壁纸的花色选择上，避免选用拼花壁纸，因为住宅墙面的特点，有些大拼花壁纸损耗率能达到30%。
2、石材
大部分高档的精装修房必然会选用天然地面石材，石材施工质量也往往影响到精装修顺利交房。有时石材天然存在的不足或缺陷也会成为拒绝收房的理由。装修单位由于利润的原因，经常在石材的采购方面降低等级，施工过程对断裂石材采用粘接修复等手段而不更换。提高石材质量可以采取甲供石材的方式，这样做虽然增加甲方的人员投入，但对成本和石材品质都能够有效控制，也消除了不同施工单位之间各自采购所造成的色差过大等问题。
3、洁具选择
出于控制成本的考虑，卫生间洁具最好选择知名品牌的中低档产品，用科勒洁具配摩恩龙头，成本降低的同时，也不影响装修档次和楼盘销售。
4、木地板
地面不要选用纯实木地板。选用了实木地板，在地面龙骨固定时，易打坏混凝土楼板的暗埋电线管，造成大量机电维修施工重新签证，增加了工程造价；还由于龙骨、大芯板加上实木地板的高度，造成房间净高减少近10厘米；而且在业主入住后，夜深人静常会听到楼上住户行走发出的回声。若房产开发商在地板龙骨间填充隔音棉，成本增加，隔音效果也不好。因此，高层住宅居室地面首选实木复合地板，对精装成本控制最为有利。
五、结论
石材供货合同范文6
产品供销合同甲方：蓝十字生物药业(北京)有限公司 合同号：乙方：甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》，经双方协商，达成以下条款，甲、乙双方共同遵守，严格执行。
安徽省商品供销合同甲方(供货商)：乙方(零售商)：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就商品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
商品供销合同(安徽省)甲方(供货商)：乙方(零售商)：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就商品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
建设工程材料供应合同使用方(以下简称甲方):有限公司 项目部供应方(以下简称乙方)：第一条目的和背景条款1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信
供电贸易合同本合约于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日在＿＿＿＿市订立，订立合约双方为： ＿＿＿省电力公司（以下简称供方） 总办事处设于＿＿＿＿＿市东风三路八号 ＿＿＿＿有限公司（以下简称用方） 总办事处设于＿＿＿＿＿＿＿市。
供货合同（商品进口）供货合同(商品进口)合同编号：________________签约日期：________________签约地点：________________卖方：____________________地址：____________________邮编：____________________电话：____________________传真：______________
青岛市预拌混凝土供货合同青岛市预拌混凝土供货合同订货人(全称)：_________供货人(全称)：_________依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，为了明确双方在预拌混凝土承揽和施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、诚信和互利的原则，经双方
供货合同书范本卖方（甲方）： 买方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就供货的有关事宜达成如下协议。 一、供货的品种名称： 。
供货合作协议书范本本协议书由东方家园有限公司与供货厂商以《中华人民共和国合同法》为基本准则，经过友好协商共同确立。本协议书各条款所确定之双方的权利、义务，将覆盖东方家园有限公司与供货厂商今后签定的每一份商品交易订单，无论是原件、复印件或传
产品供货合同范本订立合同双方：购货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称甲方；供货单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下简称乙方。经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
图书供货合同甲方：_________法定代表人：_________住址：_________邮编：_________联系电话：_________乙方：_________法定代表人：_________住址：_________邮编：_________联系电话：_________鉴于：1．甲方拥有国家正式授予的音像、软件、电子出版
食品供货协议甲方：公司 乙方：重庆小天鹅火锅食府经双方领导协商，签字协议如下：一、 甲方为乙方的专供商，供货期限x年x月x日至年月日止。合同期间甲方单独为乙方提供xx，乙方不再从其它渠道进货，如发现从其他渠道进货的问题。
供货合同书工程名称： 甲 方（需方）: 乙 方（供方）：签订日期： 200 年 月 日签订地点：甲 方（需方）: 乙 方（供方）:依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 项目协商一致，订立本合
长期供货协议合同编号：本合同为以下双方于北京市 签订。出买方： （以下简称甲方）法定代表人： ，职务：联 系 地 址： 邮政编码：买受方： （以下简称乙方）法定代表人： ，职务：联系地址： 邮政编码：鉴于：1. 甲方为一家依据《中华人民共和国公司
设备供货协议供方：____________________________需方：____________煤电开发有限公司通过竞争性报价，____________煤电开发有限公司（以下简称需方）确定______（以下简称供方）为设备名称供货单位。
钢材供货协议品名 规格 钢号 不含税基价 技术条件 结算方式 交货期 订货数量（吨） 总货款（元）其它条款 另收17%增值税，1‰保险，铁运、海运费条 款1、技术质量条件，验收标准及方法按钢厂标准。
酒水供货协议书合同编号： 甲方：乙方： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 投诉电话：签定地点： 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲、乙双方经平等协商一致，达成如下协议，在履行协议的过程中，甲、乙双方应严格遵守，若有违约应按合同
设备供货合同需方（甲方）：供方（乙方）：1．设备型号及数量甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________，具体供货清单请参考附件一。2．合同总价2．1合同总价为￥元，人民币（大写）：____________________。
药品供货合同范本地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________需方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务
商品供货合同需方：合同编号：供方：签订时间：XX年 月 日需、供双方本着互惠互利、友好协商的原则，就今后办公文化用品、耗材及日用品的供给与服务等相关工作规定如下：产品名称、商标、型号规格、数量、单价：1.1产品名称：序号 品名（笔类）型号单
海鲜供货协议甲方：酒店（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则。经友好协商，就甲方所需海鲜系列产品达成如下协议：一、乙方向甲方提供的产品价格及质量1、价格：随行就市，但不得高于供应其它酒店、市场的最低
酒店供货协议书甲方：公司乙方：重庆小天鹅火锅食府经双方领导协商，签字协议如下：一、 甲方为乙方的专供商，供货期限x年x月x日至年月日止。合同期间甲方单独为乙方提供xx，乙方不再从其它渠道进货，如发现从其他渠道进货的问题。
食堂供货协议书甲方：奎洋中心所在校食堂乙方：（猪肉供货商） 甲方因学生食堂需要，委托乙方负责为甲方食堂提供 猪肉 ，双方本着诚信、负责的原则，经协商达成如下协议。
红酒供货协议供货方：购买方：（以下简称甲方）（以下简称乙方）甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、 互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：一、 合作关系 甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：
供货合同样本供货方(以下简称甲方) : 浙江酒水饮料贸易有限公司购买方(以下简称乙方) : 杭州金色时光娱乐ktv甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:一、 合作关系1.甲、乙双方
供货合同范本供货方: (简称甲方)购买方: (简称乙方)甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:一、 合作关系1.甲、乙双方自协议签订之日起形成(供需合作伙伴关系);2.甲方所品
水泥供货协议书甲方： 甲方：富民荣恒建筑工程有限责任公司乙方： 乙方：富民宇泰商贸有限公司甲方因云南师范大学文理学院三期食堂及学生宿舍工程需要， 决定由乙方富民宇泰商贸有限公司供给建筑材料， 甲、 乙双方本着 平等、自愿的原则，根据《中华人
基本供货合同基于甲方（本合同采购方）拟从乙方采购乙方提供的货物。基于于甲方依据乙方（本合同供货方）提交的各项资料经审查认定乙方具有向甲方供货的资格，而且乙方同意向甲方提供符合甲方要求的货物；甲乙双方本着互惠互利、共同发展原则，在平等
肉类供货合同出卖人（甲方）：________________________________ 买受人（乙方）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就肉类供货的有关事宜达
标准产品供货合同样本本合同是关于乙方（卖方）向甲方（买方）提供________的合约。（以下买方均称甲方，卖方称乙方）。第二条 价格及设备清单1．设备总价格：人民币____元；工程安装调试费用：____元；2．设备清单（见后附页）第三条 付款方式1．甲方预付订金
酒水供货合同供方：________________ 合同编号： 需方：________________ 签订地点： 签订时间： 年 月 日 一、产品名称、品种、数量、金额、交售时间 产品 计量 总金 交售时间及数量 品种 数量单价名称 单位 额 合计合计人民币金额（大写） （注：空
钢材供货合同品名规格钢号不含税基价技术条件结算方式交货期订货数量（吨）总货款（元）其它条款另收17%增值税，1‰保险，铁运、海运费条 款1、技术质量条件，验收标准及方法按钢厂标准。 2、产品提出异议期限：自买受人收到货物起10日内。
建筑材料(建材)供货合同甲方: 法定代表人: 住所地: 乙方:法定代表人:住所地: 甲、乙双方经友好平等协商，就××有限公司供货一事，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。第一条 甲方供给乙方钢材一批,约××吨,钢材确保质量,产地不限。
材料配件设备供货合同需方（甲方）：供方（乙方）：1．设备型号及数量甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________，具体供货清单请参考附件一。2．合同总价2．1合同总价为￥元，人民币（大写）：____________________。
食品供货合同甲方（需方）：_____乙方（供货商）：本学期由_____为甲方食堂供应_____。为了保护供需双方的合法权益，并让甲方用上安全卫生的放心食品，确保甲方全体师生员工的身心健康，经甲、乙双方共同协商后，特签定供货合同如下：1、乙方必须将本
木材供货合同供方：需方： 为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。一、品名：成品木料；二、结算价格：每立方米人民币 （含 %增值税发票）。
石材供货合同甲方(需方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 乙方(供方)：____________________________________ 地址：____________
水泥供货合同甲??方：××水泥制造有限公司注册地址 ：乙 方? ：注册地址 ：根据中华人民共和国有关法律，在自愿、平等协商一致的基础上，达成以下供货协议：1. 油供货范围、内容及标准1.1 乙方须按照《供货合同附加条款》(以下简称"附加条款"
电线电缆供货合同合同编号： ***出卖人：***电缆有限公司签订地点：***开发区工地现场买受人：**有限公司签订时间： 2004 年 9 月 24 日第一条标的、数量、规格及技术要求：详见附件。
服装供货合同甲方： 乙方： 甲乙双方就xx订购业务达成以下协议： 一、产品名称、价格、数量： 金额单位：元 序号 产品名称 款式 总数 单价 总价 1、 女童装 A连衣裙 套 38元 2、 女童装 B 短袖上衣+短裤 套 38元3、 男童装 短袖上衣+短裤 套 38元4、
办公用品供货合同需方： 合同编号： 供方： 签订时间： 2008年 月 日 需、供双方本着互惠互利、友好协商的原则，就今后办公文化用品、耗材及日用品的供给与服务等相关工作规定如下：产品名称、商标、型号规格、数量、单价： 1.1产品名称： 序号 品名（笔类
工矿企业矿石供货合同供方：×××合同编号： 需方：×××签订地点： 签订时间：年月日 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量 ________________________________________________________________________ （上述内容可以按国家工商行
