建筑工程施工协议书范例6篇

前言:中文期刊网精心挑选了建筑工程施工协议书范文供你参考和学习,希望我们的参考范文能激发你的文章创作灵感,欢迎阅读。

建筑工程施工协议书

建筑工程施工协议书范文1

建设单位:_________(以下简称发包方)

施工单位:_________(以下简称承包方)

双方经充分协商,达成如下协议:

第一条:工程名称:

第二条:工程地点:

第三条:建筑面积:

第四条:工程价款及付款方法:

第五条:工程期限(开工、竣工时间)

第六条:工程质量标准

第七条:承包形式及材料设备供应

第八条:发包方义务:

1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到“三通一平”;

办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行)

2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,

负责监督工程质量。

4.按协议负责按期拨款。

5.……

第九条:承包方义务

乙方负责:

1.按协议分工负责材料供应。

2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

3.按施工图负责组织施工,按期竣工。

4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。

6.……

第十条:违约责任及奖励条款

第十一条:其他协助条款。

第十二条:本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、

______各一份。

第十三条:合同有效期及合同争议解决。

第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。

发包方:(盖章) 承包方:(盖章)

法定代表人:_____法定代表人:______

地址:________地址:_________

开户银行:______开户银行:_______

建筑工程施工协议书范文2

关键词:施工技术; 工程现场; 管理措施

随着社会不断的发展建筑工程市场竞争愈演愈烈,施工企业为了在市场竞争中能够跟好的法杖生存,而建筑工程现场施工的影响又有被许多不确定因素,且涉及面又相当广泛,劳动投入也相对较大,这就决定了对其的管理措施要科学有效,才能确保工程质量。在现场施工技术管理方面的工作,是整个建筑工程施工过程中的主要核心。

1 建筑工程现场施工技术管理的目的

在遵循现场施工客观规律的基础上,通过不断提高施工企业的科技水平,并运用科学有效的管理方法,按照工程既定的项目目标从而对工程施工进行合理安排以达到实现建筑工程现场施工过程的安全有序,达到缩短施工工期、控制工程项目造价、确保工程项目质量的目的。建筑工程现场施工技术管理是指针对整个施工过程中的一些复杂技术工作从而进行的一系列组织和管理活动的总结。

2 建筑工程现场施工技术管理的作用

科学合理的施工技术管理,可以有效确保工程的施工能遵循客观规律进行, 为了消除建筑工程施工的技术隐患,保证整个工程现场各项施工工序的安全有效进行,从而有效确保施工质量,最大限度地降低工程造价,提高工程效益,实现建筑企业市场竞争力的提升。所以提高施工企业的现代化技术水平,提高员工的现场施工技术素质,能预见性地发现施工中存在的技术问题,并提出合理化建议,进而进行科学化的攻关排艰,并采取有效措施处理和解决出现的技术难题的必要性。

3 建筑工程现场施工技术管理的主要任务

通常情况下,建筑工程现场施工技术管理的主要任务,首先是运用先进技术保证现场施工全过程符合施工规律,保证施工全过程的正常有序;其次是积极引进新设备、新工艺和新技术,保证施工全程建立在先进技术的基础之上,从而最大限度地保证工程的施工质量;再次是充分发挥施工技术人员、施工材料和工程设备的潜力,不断提高劳动生产率,有效控制施工全过程的成本造价,实现工程项目的经济效益最大化;然后是发挥现场施工技术应有的作用,提高工程施工的现代化技术水平,及时发现和解决工程项目中的技术、质量问题,消除安全隐患,从而确保工程质量,同时使整个施工企业的市场竞争力得以提高。

4 建筑工程现场施工技术管理的基本原则

(1)经济效益最大化的原则。合理进行建筑工程现场施工技术管理就必须克服单纯的生产观和进度观,摒弃只重视现场施工进度的做法,而是要同时注重运用先进的技术管理措施来保证工程的安全和质量,降低成本造价,杜绝现场施工中不合理开支造成的严重浪费现象。

(2)科学、合理的原则。在各项建筑工程现场施工过程中,都应该遵循科学合理的施工技术原则,做到既符合现代化大生产的客观要求,又符合现场施工的操作方法和作业流程,从而保证施工现场的安全有序,实现施工现场资源的合理优化配置,充分发挥施工技术人员以及新设备和新技术的巨大潜力。

(3)规范、标准的原则。这是建筑工程现场施工技术管理所要遵循的最为基本的原则,以此保证各项施工工程项目的协调有序,克服施工过程中的主观随意性,强化施工现场的服从意识,从根本上提高现场施工技术管理的效率和效益,建立规范、标准的施工现场秩序。

5 建筑工程现场施工技术管理的相关措施

5. 1 建立建筑工程现场施工技术管理的基本制度

(1)建立建筑工程现场施工技术图纸的学习会审制度。通过比对施工技术图纸是否与施工现场的实际情况相符合,从而保证施工技术人员充分了解图纸的内容和要求,充分把握图纸的特点,进而能更好地解决技术图纸设计与实际施工之间的矛盾,保证现场施工的有效进行,保证施工的质量与安全。

(2)建立建筑工程现场施工技术方案的施工企业参与制定制度。作为建筑工程的施工企业,可以在条件允许的情况下参与施工技术方案的设计与制定,从而实现建设单位、设计单位和施工单位的有效结合,使施工技术方案既符合施工单位的技术管理条件,又能保证施工单位有足够的施工技术准备时间,使施工单位明确技术方案的设计意图,有利于正确反馈工程施工的相关信息,从而确保施工技术方案的设计质量,避免技术设计方案的返工或者修正现象的出现。

(3)建立建筑工程现场施工材料的检验制度。现场施工材料、设备等的质量好坏,对建筑工程的质量有着直接的影响。因此,建立材料的检验制度,合理配备材料试验设备和检验人员,进行必的技术检测,能够保证对材料质量的有效把关。

(4)建立建筑工程现场施工技术的档案资料管理制度。技术档案资料是建设单位、施工单位和设计单位进行技术管理工作,组织科学研究和生产的重要依据,能够系统地反映建筑单位在长期的生产经营实践活动中的技术标准和科技成果。此制度的建立能够有效地汇集建筑工程的相关资料。通过相关工程技术负责人审定、整理和积累的这些技术经济档案资料,能如实反映建筑工程施工技术管理的真实情况,为以后建筑工程的维护、改造和扩建提供依据,从而保证建筑工程后期的安全使用。因此,在实际的现场施工技术管理工作中,应将这项制度的实施作为建筑企业的重要技术基础工作而贯穿于整个建筑施工过程中。

5. 2 建筑工程现场施工技术管理的其他措施

(1)要结合建筑工程现场施工的特点采取有针对性的技术管理措施,不断完善现场施工技术管理的组织机构,落实施工现场的技术管理责任,提高现场管理人员的管理水平,充分发挥施工技术人员的才智,从而保证现场施工的质量和安全。

(2)对于国家颁布的现场施工管理制度和标准要及时地组织学习,严格按照国家的相关施工规范和标准来完善现场施工技术管理制度,从而依法进行施工现场的技术管理工作,避免违法违规施工行为的出现。

6 结语

建筑工程的现场施工技术管理工作在整个建筑施工过程中占有非常重要的地位,施工企业只有通过采取先进的技术管理措施,充分运用新技术和新设备,促进施工技术的现代化进程,提高施工人员的技术水平,提高工程施工的劳动生产率,证现场施工秩序的安全稳定,才能确保建筑工程的品质质量,实现工程经济效益的最大化,同时获得市场竞争的主动权。

参考文献:

建筑工程施工协议书范文3

论文关键词;施工 造价控制 工作内容

论文摘要:在工程项目的管理工作中,怎样科学的开展工程造价的管理工作,并且在尽量节约工程造价的同时要能够确保建筑工程的进度和质量,这是各个工程造价管理部门以及投资者都十分关注的一个问题。而实施施工阶段全过程造价控制,可以有效控制工程造价。本文首先讲述工程造价控制的前期工作,继而论述了招标阶段的造价控制,最后本文重点分析了施工阶段的造价控制工作。

1 搜集工程造价资料,作好前期准备工作

工程造价控制的一个最主要的根据是建设工程合同。一份资料只要是建设工程合同的组成文件,都是建筑工程造价控制的重要依据。工程承包人以及发包人依法设立、变更或者是终止民事权利义务关系的协议都是合同组成部分,包括:第一,合同协议书;第二,招投标标书及附件;第三,中标通知书;第四,标准规范及有关技术资料;第五,合同专用条款;第六,工程量清单;第七,图纸;第八,工程报价单和预算书。合同中的所有文件都必须是书面的。

在实际的具体工作中,大部分的工程造价人员,对于合同文件里面的协议书、标准规范和合同专用条款等等都非常重视,认真阅读,但是对于招标投标书以及相关的附件等却显得不够重视。但是在当合同出现分歧或者矛盾的时候,在解释顺序上面招标投标书和相关的附件是在其他文件资料之上的。 [1]

2 招标阶段造价控制

2.1 招标中的造价控制

建筑工程招投标主要包括设备、材料采购招标投标以及施工招标投标这两方面,通过招标的方式开发商选择合适的施工单位以及材料的供应商,这对于项目投资行为以及工程质量和进度的控制都有至关重要的作用。

2.2 做好合同的签订工作

应该按照招标合同的内容明确协议的各个条款,对于合同中涉及重要的内容,比如费用、结算方式以及违约处理等等,都应该作出明确的规定。在商定合同的时候,对不具体、不明确的内容,经过谈判,力争能够获得合理低价的合同条款。与此同时,对于索赔要有前瞻意识,应该科学预测施工中有可能造成索赔的因素,对索赔事件应该尽量将其扼杀在摇篮中。另外,应该争取建筑工程保险、工程担保等一系列风险控制保障措施,使风险得到有效的转移,提升建筑工程造价的控制效果。

3 施工阶段的造价控制

3.1 确定造价控制目标,做好进度款审批工作

3.1.1 工程开工前,应确定造价控制目标,保证不被突破

第一,对固定总价的建筑工程,可将合同总价款列为控制目标。

第二,对单项合同以及可调总价合同,工程有变更或者是单价调整这个方面,应当通知施工单位在限定的时间之内提出预算变动的部分。建筑工程造价工作人员应该连同业主根据施工图纸以及会审纪录对其开展审核,将定案预算列为建筑工程造价的主要控制目标,以方便业主对于工程造价的控制。

3.1.2 依据合同要求,对工程进度款进行及时批复

首先,工程进度款的支付方式主要有两种,第一种方式是依据工程的建设进度来分界,比如以主体和装饰工程为界;第二种是时间界限,一般以月作为分界。在实际的工作之中,不管采取以上哪种方式,造价人员都应该亲自到现场对工程的进度进行落实,并给以书面的明确,经过业主、造价咨询单以及施工单位三方签字之后列为工程量审核的依据,这样就避免了工程量的重复计算和遗漏。 [2]

其次,在审核进度款的实际操作过程中应该注意几个问题:第一,工程预付款应当按照合同,在规定时间内以约定的方式在进度款中进行抵扣;第二,实行工程量清单计价的建筑工程,按照清单主价规范要求划分的分部分项工程,若在实际工作中只完成了某一项工序,也不对此项清单的费用进行全额支付;第三,工程造价人员应当依据事实上的拨付进度款进行造价台帐的编制。

3. 2 加强跟踪,及时办理签证

首先,现场跟踪。这样做可以掌握工程质量以及完成情况,为月末的进度款计量工作做好准备;另一方面了解工程变更的情况,收集现场信息,为签证提供准确并且真实有效的资料,减少签证中纠纷。

其次,签证要有业主或者监理的指令,或者经审批同意的承包单位联系单,并且必须已完成合格的工程量。

造价控制人员应该根据现场实际情况对签证事实以及工程量进行真实确认。在审核资料的基础工作之上,再根据有关资料对签证价款进行审核

再次,只要是涉及工程造价或者费用变更的方案,施工单位都必须出具完成此项工作费用的预算书,经过工程造价人员的审核并且经业主审批后才可以执行;否则,对施工单位以后就此申请的造价费用将不给予支持。

3.3 工程索赔与反索赔

3.3.1 为减少建筑工程的索赔事件,并且为反索赔工作提供合理依据,在施工前期应当做好以下的工作

第一,加强对于施工图纸的会审力度,组织设计交底及时修正图纸中的缺陷,并将设计思路明确化。 转贴于

第二,对工程施工组织设计进行审核,对其中关键工序的工艺以及工期计划作进一步完善;

第三,加强工程招标过程管理,对招标书中相关的费用和工期的条款力争严谨,对于工程量清单的编制,清单项目必须要完全,对于清单工程量的计算要力求准确。 [3]

3.3.2 施工过程中应明确以下工作

第一,全面、及时地收集施工中的各种资料,比如招标文件、合同以及相关的附件、备忘录和工程联系单等;各种工程图纸以及技术规范;双方来往信件以及会谈纪要;气象资料、工程送停水、送停电资料的记录以及证明等。

第二,做好对于合同管理的工作,对于合同条款进行严格执行。

第三,下达各种工程指令的时候,应该合理考虑工期以及费用等极有可能发生索赔的因素。

第四,在处理索赔以及反索赔问题的时候,应该队《建设工程施工合同文本》的规定进行严格执行。

4 结语

总之,对于当前比较常见的施工阶段工程造价全过程控制工作、控制工作内容以及手段远不止上述内容,然而经过以上方面的严格控制,从实际情况来看,能够比较合理的控制工程造价,有效节约工程建设资金,同时为工程结算提供有效的数据,促进了工程结算的顺利进行。与此同时,通过开展上述工作,也可以获取很多工程造价控制信息,不断提高工程造价全过程控制工作的水平。

参考文献:

[1]陈海英.工程造价控制[M].北京:石油工业出版社,2008(28-32)。

[2]吴现立.工程造价控制与管理[M].武汉:武汉理工大学出版社,2008(75-77)。

[3]孙新生.施工全过程造价控制的操作方法和技巧[J].上海审计,2002(2)。

[4]孔靖文. 施工阶段全过程造价控制的范围及实施[J].河南科技,2010(12)。

[5]吴晓.建筑工程施工项目全过程造价控制[J].经营管理者,2010(12)。

建筑工程施工协议书范文4

关键词:工程造价 管理 控制

Abstract: The cost management of construction project, an important part in construction enterprise management, belongs to the scope of price management, whose realization is by macroeconomic regulation and the strict management of construction units. It plays a particularly important role in the construction of construction engineering, which can effectively control the cost of construction project, reduce the unnecessary expenditure, and promote the healthy and orderly development of construction industry. In view of the incontrollable situation of construction engineering investment, the cost management of construction engineering is expounded from the aspects of the control of cost management on the contract price, and its control on amount change of engineering, hopint to the sustainable development of China’s construction industry.

Key words: project cost; management; control

中图分类号:TU723.3   文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012)

工程造价管理的主要问题

随着我国社会主义市场经济的建立和发展,建设项目造价管理的观念和方法都在进行着深刻的变革,原因是人们对建设项目造价管理的深入理解和认识。我国学者开始从系统的角度对建设项目造价管理进行分析和研究,结合国际建设项目造价管理的经验提出了“全过程造价管理”和“全方位造价管理的概念”。但在我国的建设项目造价管理中仍然存在着许多不足,主要原因是没能把现代管理先预测、后控制的思想与方法纳入建设项目造价管理体系之内,工程造价管理缺乏系统管理模式,业主、设计、施工等参与主体缺乏统一的造价目标及相互沟通,全过程造价管理存在阶段性脱节现象,因此我国的造价管理一直没能发挥出应有的作用。

加强工程造价管理

在工程中标后,建筑施工企业在施工全过程中要加强对工程造价的管理是提高企业经济效益的关键。根据多年的实践探索,我们对加强工程造价管理有如下的认识和体会。

1、工程施工中造价管理对建筑合同价款的控制

工程施工中造价管理对建筑合同价款的控制是施工阶段造价管理的主要途径。建筑工程的造价控制贯穿于整个建筑工程的始终,在设计阶段的造价管理为施工中的造价管理奠定了基础,按照建筑设计制作出的招投标文件通过招投标活动,为建筑合同价款的确定提供了可能。建筑合同的价款立足于建筑设计的预算,通过建筑施工合同予以明确,整个工程的造价为发包人和承包单位所认可并遵照执行,能节约的工程造价在建设工程设计阶段就予以了充分的考虑,在施工中造价管理的主要作用就是有效防止投资的浪费。而整个施工过程中是复杂多变的,因此,在施工过程中实现对建筑合同价款的控制是非常必要的。首先,在材料、设备的供应上做好造价管理,为了能够有效地实现对材料设备的质量及价格控制,如果有条件的尽量要采用发包人统一供应的模式,同时,由发包人将所供应的材料、设备与之相关的权威部门的检测报告、质保书、产地证、合格证、技术参数、资质证书、使用工程的介绍等详细资料提交承包人及监理工程师,共同对材料、设备的质量和价格进行有效控制;承包人采购材料、设备的,必须按照约定或者设计的标准进行采购,并将有关资料交监理工程师予以把关;其次,在施工过程中,对建筑工程施工方案进行动态管理, 对土方工程、主体工程、隐蔽工程、给排水工程等各个阶段的施工方案都要相应设计出能满足施工进度和施工质量的多个施工方案,对这些施工方案,从造价管理的角度认真分析其利弊,并从中择优选取采用新材料、利用新技术,能有效降低生产成本的最佳方案付诸实施;第三,加强对建筑施工合同执行效果的控制。建筑施工合同一般包括建筑施工合同标准文本及补充协议书、中标通知书、招标文件及附件、补遗、投标文件及附件、补遗、合同往来信函、承诺书及双方盖章确认的会议纪要、工程报价单及预算书、工程建设标准强制性条款、标准、规范及有关技术文件、合同图纸及规范等,内容繁杂,有时互相之间相互冲突,要想做好施工阶段的造价控制,必须认真研究这些合同内容,在吃透合同规定的基础上,才能做好建筑工程的造价控制;第四,在竣工验收阶段做好造价管理工作,为造价管理在整个施工阶段的控制取得圆满的结局

2、工程施工中造价管理对建筑工程量变更的控制

建筑工程施工协议书范文5

发包人(全称):___________有限公司

承包人(全称):___________集团有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:________________________

工程地点:________________________

工程内容:土建、装饰、机电安装及室外附属工程

工程立项批准文号:____________________

资金来源:自筹

承包范围:______________________________

二、工程承包范围

承包范围:

1 除地下室钢筋混凝土结构工程外,土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中:

1.1 土建施工承包范围为________建筑设计院有限公司设计的“_______一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。

1.2 机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程,待发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围。

2 凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。

3 工程师指令经发包人同意的其他项目。

发包人如有正当理由时,保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。

三、合同工期:

开工日期:_________年________月_______日(暂定)

竣工日期:_________年________月_______日

合同工期总日历天数928天(暂定),详细分期交付工期约定见专用条款。

四、质量标准

工程质量标准:各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求,工程总体质量符合《建筑工程验收统一标准》(gb 50300—XX)的规定。

质量目标:确保市优,争创国优。

五、合同价款

金额(大写):暂定 陆亿零捌拾捌万 元(人民币)

¥:60088万元(暂定)

此价款为暂定价,发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1. 本合同协议书

2. 中标通知书

3. 投标书及其附件

4. 本合同专用条款

5. 本合同通用条款

6. 标准、规范及有关技术文件

7. 图纸

8. 工程预算书

9. 其他合同附件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他其他当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:_______年_______月______日

合同订立地点:__________________________

本合同双方约定:双方签字盖章并经政府部门备案后生效。

发包人:_______________(公章) 承包人:_______________(公章)

住所:________________________ 住所:________________________

法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________

委托代表人:__________________ 法定代表人:__________________

电话:________________________ 电话:________________________

传真:________________________ 传真:________________________

开户银行:____________________ 开户银行:____________________

建筑工程施工协议书范文6

总承包合同范文1 甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,地方行政法规和甲方公司的要求,根据《建筑工程质量管理条例》的规定等,双方遵循平等自愿,公平合理,诚实守信的原则,双方协商出以下条约。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程总占地面积: 亩。

4、建筑规模:以甲方的图纸和所有设计为准。

5、资金来源、企业方自筹。

6、工程价格:》按河北201 年定额计算,以一级取费计算。并结合河北当地,人工、材料,按河北定额站发行的最新信息价调差近行计价结算。

7、工程总价约:十亿左右,以最后预结算为准。

二、总承包方式

注:包工包料,另建设施工,三通一平,包质量、施工安全、施工机械、文明施工和所有装修水电弱电消防,整个工程内的环境绿化路道,包括所有资料等,车间机械调试通过《内机械甲方负责》。

三、合同工期

1、本工程工期 个工作日,阴雨天和人力不可抗拒的天气,双方作以记录,工期顺延。

2、本工程开工时间,以甲方的自筹资金,第一笔到位,甲方在十一日内立即以书面通知乙方施工组进场,进行前期工作准备,甲方图纸到位,手续完工,立即进行了主体工程开工。

四、甲方义务

1、甲方在乙方进场时应交与整个工程区里的地下资料,以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线电缆和管网。

2、甲方负责确保乙方进场开工后周边村民来闹事的纠纷,协调解决。

3、开工时要做到工程区内的地无纠纷,也免影响乙方施工。

4、乙方进场前,甲方交与乙方所有的施工图双方近行图审,便于施工无错。

五、乙方义务

1、乙方必须按图施工,确保工程质量。

2、要做到工程先自检过,通知甲方近行监督检验才进行第二步工作。

3、必须接受各级领导的指示,和指导工作。

4、文明施工,确保整工地的环境整个工地整洁、有顺序。

5、在施工中要自检查是否有安全隐患,一但发现应立即停工,并马上排除一在继续施工。

6、乙方签完合同后,应早准备进场工作和组建好,有素质的一流施工班组和一流的工程队伍,接到甲方通知应立即交施工组资料,并即时进场。

六、质量标准

1、本工程也合格工程准。

2、本工程质量验收标准,按国家验收标准为合格。

七、工程结算方式

1、结算依据,甲方所提供的图纸和变更资料和图纸会审纪要,例会纪要,工程联系、设计中有明暗示参见的图集以及甲方和监理单位审批通过的施工方案,甲方发下的变更通知,隐蔽工程验收记录、相关资料,已审批通过必要的相关措施报告和工程签证等为依据,进行工程造价的编制计价结算。

2、结算条件:按河北省20 年定额结结算,结算期间按当时定额信息站发行的新行调差定额执行。

3、人工与材料价的调整。

(1)人工费的调整按河北省相关职能部门的文件执行调差。

(2)材料的调差,材料的价差调整按施工当月河北省定额站颁布布发的建筑工程《河北建筑工程材料信息》月刊执行调差。

(3)河北省建筑工程材料信息月刊中没有的材料,以甲、乙双方询价确定的市场价执行材料价差的调整。

八、工程款的支付方式

1、本项目所有工程乙方不用垫资,甲乙双方签订完合同,甲方通知乙方进场时拨给乙方零进设施费,按合同总价的百分之 %,计算的零建设施工费,乙方进场主体工程开工时,机械材料进场 天内甲方再拨给乙方材料备料款,按合同总价的百分之 %的备料款。

2、工程进行中每月的实计工程量,进付款的百分之 ,付款时间,每月 号申报进度表为准,次月 号付款,依此类推。

3、总工程款的结算付款,最后的工程款通过甲方和有关部门,工程验收后, 天内付到总工程款的百分之九十五,还有百分之与预留保修金,工程保修期一年,保修时间到甲方应无条件付给乙方预留的保修金,如在保修期内出现工程质量问题,乙方应即时处理维修。如果乙方接到通知未即时处理,甲方自行维修处理的,维修金甲方扣多少,乙方必须接受,保修期满一年无质量问题,无息全部付清尾款。

4、此工程乙方不用垫资,经甲乙双方协商,在总工程款下浮中百分4%个点。

九、双方事宜

1、在施工过程中,甲乙双方随时保持联系,互相交换意见以以确保工程捏和工程进度。

2、乙方如有发现图集有误差不能擅自作主更改,应立即与监理和甲方联系处理,包括(施工中验收和隐蔽工程验收),工程变动在内。

3、监理和甲方处理并给予乙方处理的书面通知和签字的书面手续,以免造成工期延误和影响工程质量。

4、为了工程质量和进度,打造出一流工程形象,希望双方紧密配合、团结,互相遵守。

十、特别约定

1、甲乙双方签订本合同后,甲方不得在将本项目工程与他人在签订合同,若甲方将本项目在与他人签订合同,乙方有权向甲方要求损失补偿,和前期跟踪本项目的一切费用。

2、乙方必须认真组建好施工组,并按甲方的指导进行施工,接受甲方和监理的正确指导意见。

十一、保密要求

本合同自签署生效之日起,合同双方合作的全过程,内容工作方式方法,以及因签订本合同或履行本合同而获知他方的任何商业秘密和本项目的有关秘密应严格保密,不得向第三者泄密,因一方泄密造成对方损失的,由泄密方承担所有损失赔偿。

十二、适用法律

1、本合同履行适应中华人民共和国法律、法规所管辖,不适应其它国家的任何和法律法规和规定。

2、如果签署本合同后,有新的法律法规,行政法规颁布后的,按新的法律执行。

十三、争议解决方式

1、任何因素让本合同引起的或与本合同有关争议的应通过双方有好协商解决。通过协商仍不能解决争议时,双方约定以下列(2)方式解决。

(1)向河北省仲裁委员会提起仲裁。

(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。

2、在争议仲裁和提交法院期间,除提交争议的事项所影响的义务外,双方应继续履行其它在本合同内的规定义务和行使权力。

十四、违约责任

1、如因乙方的工程质量出现问题,所造成返工的,甲方不以给延工期,如果出现严重工程质量问题的造成工程停工,法律问题的乙方自行承担所有责任。

2、如乙方的工程过程中,乙方无工程质量问题,甲方未按时支付工程款造成停工的,由甲方债权负责,并给与乙方的损失补偿。

十五、合同生效

1、本合同自双方签字盖章后生效。

2、本合同直到履行完义务终止。

3、本合同以中文文本实行,其它文字无效。

4、本合同未尽事宜双方约定另行签订补充合同,补充合同与本合同同样据有法律效力。

5、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

合同订立地点

本合同双方约签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

总承包合同范文2 甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

1、工程名称及地点:

2、工程承包内容及范围:

(1)变电站一般土建工程:施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。

(2)变电站建筑工程:主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。

(3)变电站辅助设施工程:全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。

(4)变电站安装工程:变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。

(5)线路工程:**至**送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。(线路全长公里)

(6)通信工程**至**光纤通信线路架设工程。(线路全长公里)

(7)系统试运行。

(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。

以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。

3、工程承包方式:本工程由乙方进行施工总承包。

4、工程合同金额:人民币整。(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。)

5、工程质量要求:单位工程合格率100%,整体工程达到优良标准。

6、工程工期要求:开工日期为年月日,竣工日期为年月日,合同工期天。

7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

9、本合同包括: (1)协议书 (2)专用条款 (3)通用条款

10、本合同订立时间:年月日,合同订立地点:。本合同经双方法定代表人或其委托人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。

11、本合同一式捌份,其中正本贰份,双方各执壹份;副本陆份,双方各执叁份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

总承包合同范文3 (发包人名称,以下简称发包人 )为实施 (项目名称),己接受 (承包人名称,以下简称承包人 )对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(l)中标通知书;

(2)投标函及投标函附录;

(3)专用合同条款;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)己标价工程量清单;

(8)其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3.固定合同价:人民币(大写) 元(¥ 万元)。

4. 工程范围:

5.承包人项目经理:

6.工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文,其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的规范。国内没有相应标准、规范时的,开工前提供发包人制定和的相关标准。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照监理人指示开工,施工总工期 个月。

10.本协议书一式拾贰份,发包人柒份,承包人伍份。

11.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________